在合同中，双方应约定争议解决的时间框架，以提高效率，合同中应明确约定不可抗力条款，以便在自然灾害或其他突发事件发生时，明确双方的责任和义务，以下是优文档网小编精心为您推荐的水暖安装合同参考6篇，供大家参考。
水暖安装合同篇1
发包方： 承包方： 工程名称： 萝北县凤祥家园7#商住楼
凤祥家园7#商住楼水暖电照工程施工合同
发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签定本合同。
第一部分 工程概况
第一条：工程概况
1.1工程名称：萝北县凤祥家园7#商住楼
1.2工程地点：萝北县
1.3工程内容及承包范围：
水暖工程所包括的给水、排水、采暖、设备安装、调试等。 电照工程所包括的公共用电、照明工程、临时用电、除机械以外的电缆沟挖掘等。
第二条：工期
合同签定之日起，按甲方进度要求，保证不耽误总体工期。
第三条：工程质量等级：优良
第四条：承包方式、合同价款及结算方式
4.1承包方式：包人工费（含部分小型材料）。
水暖工程乙方负责全部工具，小型材料包括切割片、磨片、生料带、电焊条和本工程使用的活动临时电缆线等。电照工程乙方负责电焊机等全部使用工具，小型材料包括本工程所有使用的胶布、塑料袋、钢线、电焊条、打弯器等。
4.2结算方式：现金或银行转账支付。
第二部分 双方一般责任
第五条：甲方工作
5.1委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。
5.2甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。
5.3甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协调。
第六条：乙方工作
6.1向甲方代表提供进度表计划。
6.2按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
6.3搞好施工现场的安全及成品、半成品保护工作。
6.4施工期间负责保护甲方的一切设备、设施的完好，不得损坏甲方已装修好的成品，由乙方人员造成的设备、设施损坏，乙方负责赔偿。
6.5施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。如违反操作规程所发生的安全事故乙方承担全部责任。
第三部分 进度计划和工期
第七条：进度计划
7.1在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。
7.2乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。
第八条：工期
8.1乙方应严格按照甲、乙双方认定的工期进行施工。
8.2因不可抗力及甲、乙方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。
第四部分 质量与验收
第九条：施工中经检验工程质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。执行工程水电安装施工规范及验收规范。
第十条：安装完毕，并调试合格。
第五部分 合同价款与支付
第十一条：合同价款及支付
11.1合同价款：水暖工程甲方与乙方协商按 元/m2进行结算。 电照工程甲方与乙方协商按 元/m2进行结算。 第十二条：工程款支付
12.1经双方研究协商并且验收合格后进行支付。预留工程总价的5%作为保修金，保修期结束后返还给施工方。
12.2工程竣工付至除质保金外的全部工程款
12.3工程竣工验收使用后，水暖电照工程保修期为使用后一年，保修期期间维修费用由乙方承担（不可抗力及人为因素除外）。保修期满后，如有坏损、丢失，需要进行整改维修时，人工费由甲方承担。 第十三条：违约责任
13.1甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。
（1）因图纸变更未能及时送达乙方；
13.2乙方未能履行合同，出现以下情形之一，造成工程延期，甲方有权要求乙方偿付违约金，每延误一天，罚款并承担相应的经济损失；
（1）不能按期或按照甲方要求完成施工任务；
（2）工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做；
（3）其它违反现场操作规定的事故发生。
第十四条：合同生效与终止
本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止，甲乙双方另外签订维修合同。
第十五条：本合同未尽事宜，双方协商解决。
第十六条：本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，备案一份。
发 包 方： 承 包 方：
年 月 日 年 月 日
水暖安装合同篇2
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
签订地点:根据>和>的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商后同意签订本合同。第一条 工程项目
?工程名称】: 地暖工程
?工程地点】:
?承包范围及内容】:分集水器(含)以内地暖施工部分安装，不含回填层部分
施工。做法和选材详见施工图纸。
?工程单价】: 34 元 /平米 ，工程面积 ㎡。
工程预算总造价 元
(大写金额): 。
第二条 施工准备
?甲 方】:
1、保证施工现场平整，地面障碍物清除干净，地面无大的突起物。水、电能保证正常供应。
2 、进场前应提供用于存放材料及施工工具、器件的库房。
?乙 方】:
本合同签订后收到甲方进场通知后 五 天内组织施工管理人员和材料、施工工具进场。
第三条 工程期限
一、工程总工期为 天，从甲方通知的开工日期算起，顺延 个日历日竣工验收。
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延:
1、按施工准备规定，不能提供施工场地(经乙方和有关各方验收不符合条件要求)，障碍物未能清除，影响进场施工;
2、凡甲方负责提供的条件未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代换而影响进度;
3、不属于包干系统范围内的重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
4、在施工中如因停电、停水影响正常施工;
5、人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条 工程质量
一、工程质量经双方研究要求达到规范要求和图纸设计要求。
二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定:
1、由乙方提供的主要原材料必须经监理和甲方审验合格后方可用于施工;
2、乙方应按质量及验证标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和监理方，单位工程结构完工时，应会同甲方、监理方等进行结构中间验收;
3、乙方在施工过程中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和监理方代
表。一般质量事故的处理结果应送甲方和监理方备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、监理单位、甲方等单位共同研究，并经设计、建设单位签证后实施;
4、竣工后，乙方对工程进行保修二年，保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条 工程款的支付与结算
一、 合同单价在合同实施内为固定价款，不因市场因素和其它因素而变动(此价格不含工程配合费、水电费、检测费、地税等);
二、 乙方在交付工程时按合同约定的价款向甲方提供工程结算单，甲方应在三日内予以审核确认，否则视同甲方确认乙方提供的工程结算单。甲方按合同约定的期限和价款向乙方支付款项。甲方在支付合同款项时不得另行以任何其它合同以外费用名义、项目卡扣乙方款项。
三、 本合同签订后 日内，甲方应支付工程材料备料款 元 (大写金额: )，乙方收到该款项后，组织工程材料及施工管理人员进场。材料进场后甲方应支付工程材料款 元(大写金额: )，工程竣工验收合格后，甲方根据工程量付清余款。
备注:
五、因甲方拖欠工程款，而影响工程进度造成乙方的停工、窝工的损失应由甲方承担。
第六条 施工与设计变更
乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施。增加的工程量经甲乙双方协商确定后，由甲方追加工程款。
第七条 工程验收
一、竣工验收，以国家颁发的gb 50242-20xx 即《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、及企业的验收标准和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据。
二、该工程应具有隐蔽验收签证、试压、试水等记录，甲方须及时办理验收签证手续。
三、乙方验收通知书送达 三 日内甲方未进行验收的，视同甲方验收合格。
四、工程竣工验收后，甲方方可使用，在规定的二年保修期内，凡因乙方施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。
第八条 违约责任
一、乙方的责任
1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
2、工程不能按合同规定的工期完工的，按相关“建设工期提前或拖后的奖罚规定”偿付逾期罚款。
二、甲方的责任
1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延以外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、储运、人员和机械设备、材料和构配件积压等实际损失。
3、工程未经验收，甲方提前或擅自使用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
4、乙方验收通知书送达七日内甲方未进行验收的，应按规定偿付逾期违约金。
5、不按合同规定拨付工程款，按逾期天数每日千分之八付给乙方赔偿金。
6、工程竣工验收合格后，甲方不得在地暖施工面上进行打眼、凿洞、取暖等作业行为，否则由此造成的一切后果由甲方承担。
第九条 纠纷解决办法
任何一方违反合同规定，双方协商解决，协商不成，向承包方人民法院起诉解决;
第十条 附 则
一、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。
二、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或其他有效印章后生效。
三、合同签订时，甲乙双方如需提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签约代表(签章): 签约代表(签章):
电 话: 电 话:
日 期: 日 期:
水暖安装合同篇3
建设单位：
承建单位：
(以下简称甲方) (以下简称乙方)
为了使该工程保质保量按期完成交付使用，经甲、乙双方协商 达成如下协议：
一、承包方式：本工程为半包工程，包工不包料;本工程按总建 筑面积每平方米承包人工费____ 元。
二、一切工程资料由甲方提供。承包范围：乙方只负责安装楼内 的给水、排水、暖通、消防安装工程。
三、质量要求：本工程在施工过程中必须按图纸施工，按照《中华人民共和国国家标准关于建筑给排水及采暖工程施工质量验收范 围》 进行施工。 如甲方提出图纸变更或增加工程量， 甲方必须出签证。
四、材料供应：在进入安装工程前由乙方做出局部材料计划并报 甲方及时供应到现场。如甲方接到材料计划三天内材料不能组织到 场，乙方所有人员的误工费必须由甲方承担。
五、材料要求：如因甲方所供材料不能达到国家标准而影响到工 程质量及安装不便，乙方概不负责，由甲方承担一切责任。
六、安全责任：在施工过程中，乙方应对工程加强安全管理措施， 如发生不安全事故，由“责任方”承担责任。
七、其他：在施工过程中，如因乙方管理不严或安全措施不足造 成施工材料的损坏或丢失，一切责任由乙方负责。
八、付款方式：本工程采用分期付款方式，排水工程完工后应付 给乙方人工费总造价的 15%;管线、焊接工程完工后应付给乙方人工 费总造价的. 20%;水暖工程完工后应付给乙方人工费总造价的 30%， 剩余款项自竣工日起扣除 5%保修费外一次性付清。
九、如有更改事项，双方协商解决。
十、甲、乙双方在合同中约定因合同所发生的争议，应提交当地 仲裁委员会仲裁或有管辖权的人民法院进行管理。
十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力， 自签字(盖章)之日起生效。
甲方： 乙方：
____年____月____日 ____年____月____日
水暖安装合同篇4
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，水、电暖安装工程，甲方分包给乙方，具体条款如下：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程范围：
四、承包方式：包工、包安全、包进度;
五、建筑面积：_________平方
六、总造价：_________;
七、付款方式：墙体和箱(1-3层)装完付_________，(3-6层)装完付_________，下水管装完付_________，上水装完付_________，暖气主管装完付_________。地暖装完付_________。室内线穿完付_________。完工验收合格付总款的97%，余款为质保金，一个采暖期十五日内付清。
八、工程进度
甲方未及时给付乙方工程款，乙方有权停工，一切后果均由甲方负责，除自然因素外，乙方不得影响工程进度，如乙方原因造成停工，一切后果均由乙方负责全部责任。
九、安全措施
施工措施由乙方布置，施工时符合国家建筑工程安全标准的要求，若发生施工事故及伤亡事故，由乙方全部负责，甲方不负任何责任。
十、双方按本协议实施，不得违约，竣工结算完毕，本协议自行失效，本协议未尽事宜由双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。
建社单位：
甲方：
联系电话：
_________年_______月______日
施工单位：
乙方：
联系电话：
_________年_______月______日
水暖安装合同篇5
甲方：(发包方)
乙方：(承包方)
甲、乙双方在平、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的欧洲城1-5#楼水电暖工程达成以下协方议：
第一条：工程概况
1、工程名称：丰镇市欧洲城
2、工程承包方式：包清工，并自备工具;
3、工期：20xx年3月17日至20xx年9月30日;
4、合同价款：按建筑每平米建筑实际面积33元一次性包死价;
第二条：关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收合格，由甲方负责保管，由于保管不当造成的损失，由甲方负责。
2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家相关规范标准并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工，乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程严格按照设计图纸施工。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守国家及地方有关安全施工文明生产的有关法律规定。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意改动设计，以免造成安全隐患。
3、保证工程现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的材料出门，一经发现偷盗现象按每次罚款5至10万元，此款由甲方直接在进度工程款中扣除。
6、施工过程中出现安全及伤亡事故，由乙方承担全部责任。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、工程按月支付，每月30日乙方上报当月工程量，甲方7日内予以审核确认完毕，并自审核确认完毕后7日内支付该月完工部分价款的 %，作为该月进度款;工程完工时支付至合同总价款的 %，整体竣工验收合格后支 付，最后预留5%保修金按国家保修期有关规定执行支付。
2、工程结算方式：按建筑(每平米)一次性包死
3、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6、后期灯具的安装;7、地暖安装8、楼内的全部上下水管;不包括临时水电的施工及维护。
第六条：全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 %支付违约金，并办理终止合同手续。
第七条：违约责任
1、如承包人未能在约定时间内完工，承包人按10000元/日/项向发包人支付延期违约金，延期达10天，发包人有权解除本合同，承包人除支付延期违约金外，仍应按合同总额的5%支付发包人违约金，造成发包人损失大于违约金的，赔偿全部损失。
2、如工程质量不合格，承包人负责拆除和重新施工，将不合格工程产品重做为合格的工程产品，工期不予顺延，造成延期交工时的，按上(1)执行。打包人也可以直接选择解除本合同，承包人按合同总额的5%支付违约金，造成发包人损失大于违约金的，赔偿全部损失。
3、合同解除，承包人除按上(1)、(2)支付违约金，赔偿损失外，如承包人已完工工程合格，按约定支付工程款，如已完工工程不合格，承包人无权要求支付价款。
4、工程绝对不允许转包给第三方或未经发包方书面同意分包给第三方，一经发现，发包人有权单方终止合同，承包人无条件退场，并按合同总额的10%支付发包人违约金，发包人有权不付款。对部分专业工程确实需要向外委托的，经发包人书面同意后，方可委托。
5、甲方负责水、电、暖、所有材料采购与供应，由于甲方材料不到位造成停工待料或窝工现象由甲方承担停工或窝工人工工资的损失费用。
第八条：其它约定
1、乙方工程进展必须要赶上二次结构及外墙工程之前，不许以任何理由对二次结构及外墙工程窝工，如二次工程及外墙工程由水电暖工程进度造成窝工的，一切责任由乙方负责。
2、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工程延误，经双方确认后可以延顺。
3、乙方人员吃饭。住宿由乙方自理。
4、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可向丰镇市人民法院提起诉讼。
第十条：附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3、工程保修期2年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字： 乙方签字：
年月日：
水暖安装合同篇6
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双
第一条委托事项
甲方由于工程进展需要，拟将_________的水电安装工程以包安装、包工具、不包料的形式委托乙方承包施工。
第二条乙方工作内容
1、按图抽料，每工段提前三天以上写请购单，备料、验收材料质量，包工程施工所需的工具。
2、包材料损耗(损耗按定额执行)。
3、包预留套管、预埋给水管等。
4、水工程总表后供水管、泵后给水管、消防管预埋(不包括水井立管，暖气井立管，不包泵房泵及控制设备)。其余地下室潜污泵包安装。
5、电施工程，除发电机及高压设备外，电柜下桩及表后的其他工程
第三条施工工期
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。
2、如遇下列情况，经甲方代表书面签字认可后，工程可以顺延。
(1)甲方不能按合同约定提供开工条件;
(2)工程量变化和设计变更;
(3)非乙方原因超过4个小时以上(包括但不限于)停水、停电等情况;
(4)工程款未按时支付;
(5)不可抗力(如地震台风火灾等)。
3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成的窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
第四条工程包干工价
单价：
给水工程及暖气、消防管预埋、电工程(含弱电预埋)，
总价：
工程总量__________㎡，合计工程总造价为人民币大写__________元，小写________元。
第五条付款办法
依工程建造不同时期为付款的时间节点，分批支付，具体为：
1.出正负零，付总造价的3%，即___________元;
2.正负零以上每完成三层，付总造价的3%，即__________元;
3.主体封顶，甲方支付给乙方的款额不低于总造价的30%，
3.主体配管做盒，付总造价的15%，即__________元;
4.积水排水做完，付总造价10%，即_______;暖气做完，付总造价的15%，即___________元;
5.完工验收，支付总造价的97%，即_________元;
6剩余3%，即____________元，为维修质保金，保修期满结清。
第六条双方责权
(一)甲方：
1、提供水源、电源及场内施工道路，提供施工图纸，派出专业施工员现场管理，解决工程有关问题。
2、负责办理工程变更手续，及时通知乙方更改施工。
3、组织各层段的隐蔽工程验收，及时提出存在问题及发出整改通知
4、按合同规定按时支付工程款。
5、及时组织有关材料进场。
6、在乙方如期完成任务的`前提下,交付给甲方正常使用,甲方必须立即组织竣工验收,确保收工，如期交付业主使用。如果甲方在乙方完成天内,还没有组织竣工验收,双方均视作已验收,并支付乙方工程余款,进入工程的保修期内。
7、甲方必须按节点支付工程款，如因工程款不按期发放，而影响工程进展，则工期相应延期，并承担每日工程款总额的5%的违约金。
8、乙方在完成甲方的工程后，甲方必须按本合同结清余款，如果无法结清，甲方除承担支付余款义务，并当承担每日工程款总额的5%的违约金。
(二)乙方：
1、按图抽料，填写材料申购单，负责保管领用后的材料，依据设计图纸、甲方要求及工程进度进行施工。
2、编制施工方案及施工计划，上交参加施工人员名单及组织架构表，按时参加安全学习及工程例会。
3、负责对已完成的产品作产品保护。如果属乙方自身故意破坏，追究乙方法律责任及索赔，如非乙方故意破坏，乙方可协助甲方修复，材料由甲方负责，甲方仅支付正常施工的平均工资即可。
4、严格按有关施工规范及强制条文有关规定执行施工，如认为需作
5、按规定搞好文明施工及安全生产，由于乙方故意违章作业，造成安全事故，包括伤及他人的，一切责任及赔偿均由乙方负责。
6、如因乙方故意浪费使材料超耗的，全部按进货价乘以1.1倍扣罚乙方。节约的按进货价1.1倍奖励乙方，损耗量按有关定额执行。
7、按规定协助资料员完成资料。
8、执行项目部的管理制度，违反者甲方按规定处罚乙方。
9、乙方包本工程修改人工_________元以内，超过的按签证调整，
10、乙方有权确保自身的合法权益，和合理要求，反对违章指挥。
第七条管理办法
1、乙方按甲方规定，全体员工必须办理工卡，戴好安全帽进场施工。
2、乙方所有进场的机具需造册登记，进场时交甲方存档，机具退场由甲方项目经理开放行条放行，否则，不给予放行。
3、按规定组织新工人进场时参加安全学习。
4、材料抽样工作由乙方负责，送检由甲方负责，对材料质量认为有疑问的及时提出，保证工程质量。
5、执行项目经理的指令性施工。
6、不得擅自请甲方人员娱乐、餐宴、休闲、送礼等，违者每次罚款壹仟元。
第八条质量责任
1、乙方必须熟识图纸，必须严格按图施工，按设计要求及有关施工规范施工，乙方违反上述要求造成甲方经济损失及工期损失的，由乙方负责赔偿，乙方员工必须考试上岗。
2、验收表格80%优良的视为优良，不足的视为合格。
第九条安全责任
1、甲方必须为班组施工人员购买意外险。
2、若乙方未购买意外险,造成乙方人员发生工伤事故的，乙方必须负责工伤人员的一切赔偿;甲方若在事故中为乙方垫付费用，则在以后工程结算中从乙方工程款中扣除相关费用。
第十条合同生效及其他
1、奖惩：质量优良且能文明施工、安全生产达到公司要求，按搅拌桩实做工程量每米奖励壹元;未达到以上要求，则按搅拌桩实做工程量每米罚款贰元。
2、保修期:保修壹年，日期由该楼综合验收之日起计算。
3、所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方可通过乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。
4、本合同经双方代表签字，甲方盖章后生效，完工及保修期满后自行作废，本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。
甲方：
乙方：
盖章：
签定日期：_________年_______月______日
水暖安装合同参考6篇相关文章：
★ 分包合同参考6篇
★ 贷款合同参考6篇
★ 维修合同参考6篇
