我们写合同的时候千万不能随便敷衍，一定要小心谨慎，为了能尽快的签署合同，我们都需要制定一份正式合同，优文档网小编今天就为您带来了不锈钢栏杆合同8篇，相信一定会对你有所帮助。
不锈钢栏杆合同篇1
发包方（甲方）：
地址：
承包方（乙方）：
地址：
经甲乙双方共同协商，乙方自愿承包甲方_________________项目的大桥栏杆制作安装工程。本着平等、自愿、互惠互利的原则，结合本工程的实际情况，特订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：
4、承包方式：
5、合同总价：
二、施工质量和验收要求
1、严格按施工图纸和相关技术规范要求施工，达到国家大桥栏杆制作安装及验收标准要求，以有关质量验收标准和本合同的规定进行验收。
2、焊接牢固，焊缝艺术、美观，达到相关技术规范要求。
3、乙方必须向甲方提供相关材料出厂合格证和质检报告等质保资料。
三、付款方式
合同签订后三日内，甲方向乙方支付预付款________元；乙方施工完毕，经甲方工程部综合验收合格后______天内付______%的工程款。剩下的______%作为质保金暂留甲方（不计利息），保修期为_____年，保修期满后不出现任何质量问题，甲方负责一次性付清剩下的工程款。
四、成品保护
乙方施工完毕，交甲方工程部综合验收合格后，由甲方负责看管。未经验收合格期间所发生的成品损坏或被盗等均由乙方自行负责。经验收合格交甲方看管后所发生的成品损坏或被盗等均由甲方自行负责。
五、安全条款
1、乙方应保证安全、文明施工，不得酒后施工。
2、施工过程中的一切安全均由乙方自行负责，第三方安全事故，甲方应协助乙方向第三人追责。
六、施工工期
计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，共______日历天。乙方必须保证在合同工期内保质保量完成施工任务，不得拖延工期。
七、质量标准
在施工过程中，乙方必须接受建设单位、监理、质检部门及甲方的安全、质量监督检查。存在质量问题，必须无条件返工，因此而给甲方造成的一切损失，必须照价赔偿。
八、保修
在保修期内乙方接到甲方保修通知后24小时之内必须到场维修。若乙方不及时到场维修，甲方有权另外请人维修，其维修费用从乙方的质保金中扣除。
九、违约责任
本合同履行过程中，任何一方违反本合同的约定，致使合同无法履行或者给对方造成损失，责任方均应向守约方承担损失，并支付合同价款________%的违约金。
十、附则
1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的法院起诉。
2、本合同一式_____份，双方各执_____份。
3、本合同自双方代表签字盖章后生效。
甲方：
负责人：
联系方式：
合同履行地：
签订时间：_______年_______月_______日
乙方：
负责人：
联系方式：
合同履行地：
签订时间：_______年_______月_______日
不锈钢栏杆合同篇2
发包方（甲方）：xxx地产开发有限公司
承包方（乙方）：xxx
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行政法规等规定，签订本合同，双方共同遵守。
一、 项目概况：
1、 工程地点：史丹利小区（原华丰四厂）
2、 施工内容：不锈钢栏杆的制作及安装
3、 承包方式：包工包料
二、 技术标准和质量要求：
1、 采用名粤牌不锈钢， 63实测0.7mm； 51实测0.6mm； 38实测阳台0.6mm，飘窗0.5mm； 32实测阳台0.5mm，飘窗0.4mm； 22实测阳台0.4mm，飘窗0.3mm；3838方管实测0.7mm。
2、标准：
（1）在存放过程中，应有防止磕碰、划伤和被油污染的措施；
（2）焊缝应光滑平整、均匀，不得有咬边、裂纹、未焊满、弧坑和针状气孔等缺陷，焊接区不得有飞溅物；
（3）钢管间距必须符合国家强制性规范要求。
三、 双方工作范围：
1. 甲方提供施工队员施工生活场地，乙方保证现场干净且不影响正常施工。
2. 乙方负责材料供应并附有检测报告及出厂合格证，负责检验批抽样检测，功能性检测，保证质量达到同行业质量标准。质量不合格，材料不达标，乙方必须返工，直到合格为止，工序不报验概不结算。
3. 严格按照技术交底及变更通知进行不锈钢栏杆的施工，不得减少任何要求及内容，每减少一道工序或改变合同约定的材料用量，或破坏已有成品、半成品，乙方无条件接受处罚。
4. 遵守甲方有关规章制度，保证安全生产、文明施工；与土建总承包单位密切配合。
5. 在成品未经验收前，乙方承担成品保护的全部责任。
四、 质量检查和返工
1.乙方按照规程施工，确保工程质量，随时接受甲方及监理人员的检查检验，为检查提供便利条件，并按照要求返工、返修。
2.施工中若发生质量事故，乙方承担质量事故的全部责任，若乙方违章违规操作出现安全事故，乙方承担全部责任。
五、 验收及完工
1. 施工完毕后乙方通知甲方及监理验收，工程验收合格后，移交甲方管理。
2. 工程保修期为一年，保修期内出现质量问题，由乙方无偿进行返修。
六、 价格及付款方法：
1.阳台、屋面栏杆：87元/m；飘窗栏杆68元/m。
2.材料进入工地现场后（乙方采购，采购时必须有甲方参与并签字认可，），拨工程总价的 60%；本分项工程竣工，甲方和监理单位验收合格后拨付至工程造价的85％（根据实际发生的.工程量）； 楼体综合验收合格决算后拨付至95%（此时提供发票）； 剩余5％作为质保金，一年内无质量问题付清。（承包方报价包括各种型材和各种税、费。乙方提供的发票，必须符合临沭县临沭镇税务部门的要求）
七、 安全
乙方应采取严格的安全防护措施。如有安全事故发生并由此而产生的费用由乙方自负。
本合同双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格并甲方付清款后失效。
本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方： 乙方：
法人或授权委托人： 法人或授权委托人：
时间： 年 月 日 时间： 年 月 日
不锈钢栏杆合同篇3
甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规精神，甲、乙双方遵循平等、自愿、互利的.原则，经友好协商一致同意签订本合同。
第一条：加工不锈钢栏杆
1、不锈钢栏杆扶手材料规格Ф51×1.2。
2、不锈钢立柱规格为Ф51×1.2。
3、不锈钢栏杆横管规格Ф35×1.0。
4、不锈钢栏杆竖管规格Ф25×1.0。
第二条：制作要求
1、要求横平竖直，抛光打磨。
2、要求高度为70cm。
3、要求长度为4m为单位，立柱3支。
4、按所提供的“不锈钢样品”及样图加工。
第三条：合同金额
1、单价为150元/米(含税收)。
2、合同数量约100米，总金额约15000元整，以实做实收为准。
第四条验收及付款：
1、不锈钢栏杆全部运至甲方指定地点即为交货，交货后及时办理验收手续，经甲方验收合格后3日内付清乙方货款。
2、所加工的不锈钢栏杆、维修保质期为一年。
第五条本合同未尽事宜由双方本着友好合作精神协商签订补充协议，本合同所列附件(即图纸)是本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
第六条本合同自签订之日起生效，本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，应提交重庆市九龙坡区人民法院诉讼。
第七条本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
附：加工不锈钢栏杆《报价表》及制作样图一份。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
不锈钢栏杆合同篇4
甲方：
乙方：
经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。
一、甲方向乙方采购产品，其品名、规格、级别、数量、单价如下：
品名
数量
单价（元/m）
合计（元）
不锈钢栏杆
m
总计
二、总价款人民币（人民币大写）： (按实结算。以实际尺寸为准，以此单价计算)
三、交货期限： 年 月 日— 年 月 日按甲方要求到场量尺、供货及安装。
乙方负责 #楼室内不锈钢栏杆制作及安装，工程量 m。
四、交货地点：
工地名称：
工地地址：
五、交货方式：
乙方负责运输至甲方指定交货地点（甲方工地），并负责安装，运输及安装费用乙方自负。
六、产品材质要求：
1、栏杆：采用 不锈钢， 不锈钢管（乙方所用材料以甲方封样实物为准，保证吸铁石不吸，并保证材料永远不生锈。）；
2、扣板：发纹不锈钢珐琅扣板；
3、预埋件为扁铁固定，膨胀螺栓固定；
七、验收标准：
1、执行国家相关标准或相关行业标准及甲方验收、技术要求；
2、没有相关标准可执行，按实用性验收或乙方合格证产品说明为依据进行验收；
3、提供材质及产品的检验报告、合格证；
4、保证进场材料效果，满足甲方对产品的质量、尺寸、色泽、观感、环保等技术指标的要求，满足样品标准，并承担效果差异责任；
5、乙方根据施工图纸，甲方封样扁铁、膨胀螺栓等配件，要求向甲方提供说明，提供合格产品；
6、货物使用后，二年内为质量异议期，甲方有权就货物质量问题向乙方追诉；
八、甲方责任：
1、甲方负责向乙方提供设计图纸、主要材质的技术要求及工期要求；
2、甲方负责现场协调乙方与其它施工队之间的交叉施工等问题；
3、甲方在乙方每批工程安装完毕5日内组织相关人员验收。
九、乙方责任：
1、乙方应向甲方提供栏杆扶手从选料、制作到安装的施工组织设计，明确制作、安装的工期及进度安排；
2、乙方必须满足甲方对工期及质量的要求。具备进场施工条件后，按甲方的'现场安排进行施工，如有贻误，按《违约责任》中有关条款进行处罚；
3、根据甲方的设计要求，现场自行量尺，并提供每套房栏杆扶手的施工图纸，经甲方认可后，按图进行加工及安装工作；
4、乙方所使用的材料，必须满足甲方设计要求，同时满足国家、行业标准及环保要求；
5、在施工过程中，要加强对墙地砖、楼梯石材、踢脚等部位的成品保护及自身的成品保护，如有损坏，照原样恢复至甲方满意为止。
十、付款方式：
1、材料安装完毕验收合格后 日内，甲方向乙方支付该批工程量款项的％；
2、在工程竣工且结算完毕后，支付到结算价款的95 %；余款5%作为质保款，视维修情况予以拨款：若质保期内甲方售后部门通知维修，乙方累计三次未予以维修，甲方有权扣除乙方所有质保款作为维修款；若乙方能够履行及时维修义务，竣工一年后一个月内支付4%的工程款，1%在保修期满后的一个月内付清。
3、乙方应按照甲方要求提供相应财务票据，否则因此所造成的付款延误等相应责任，由乙方自行承担。
不锈钢栏杆合同篇5
栏杆工程施工合同
工程名称：
发包方（甲方）：福建省德龙建设工程有限公司 承包方（乙方）： 承包内容：栏杆工程 合同类别：包工包料 签订地点： 合同编号：
签订日期：年月日 第一部分 协议专用条款
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，为了建立稳定的和谐的劳务关系，完成劳务承包各项工作内容，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：室内外维护栏杆，包括但不限于室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆等。
4、总建筑面积： 第二条 承包范围及承包方式
1、承包范围：依据上海都市建筑设计有限公司设计的，经甲方盖章确认版设计图纸、施工规范及强制性条文、施工图会审纪要、设计变更文件、技术核定单及各种工作联系函、甲方通知等范围内室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆的制作与安装；所有栏杆预埋件制作安装；所有栏杆油漆。
2、承包方式：本合同采用包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工等方式承包施工。
第三条 工程造价、结算单价及结算原则
1、本工程暂定总造价（含税）：元（大写：人民币圆整）。
2、结算单价（含税）：
?室内窗户栏杆（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。、楼梯栏杆（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。、靠墙扶手栏杆（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。、室外铁艺栏杆高1m（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。、室外铁艺栏杆高（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。、电梯机房爬梯及栏杆（包括铁件制作安装）单价：元/m；爬梯及栏杆油漆单价：元/m。
?残疾人不锈钢栏杆单价（不锈钢）：元/m。、预埋件制作安装单价：元/t。
3、以上单价为一次性含税单价，包含但不限于：
?制作安装费、油漆费、材料费、管理费、综合费、社保费（含劳保费）、利润、规费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、已完工程及设备保护费、缩短工期措施费、风雨高低温季施工措施费、生产工具使用费、工程交接费、场地清理费、工地内自身机具看保管费、各工种施工配合费、风险费、赶工费、加班点心费伙食费、法定节假日工人加班工资费、降温费、保险费、暂住费、卫生费等一切费用。同时双方均同意不因施工工艺难易、工程量大小不分、栋号楼层多少、层高高低工效差等进行调整，也不因施工期政府政策性文件对人工费、材料费、机械费上下调整而调整，也不因施工期市场人工工资、机械费、材料价格上下浮动而调整。
?包含各种施工机械、各种施工工具、所有工程用材料及消耗材料。施工用照明电线及灯具、三级配电箱及电缆、末级开关箱及其所需4芯电缆、临时用脚手架及挑板、所有安全防护用具、床板、床架等机械劳保材料费用。以上各分项工作均包括地块内各种材料的转运和工完场清等文明安全施工工作、工程整体交验合格之前所有的成品保护工作。（甲方只负责每三层提供一个二级配电箱，除此之外所需电缆、电线、配电箱、灯具等，全由乙方自行负责）。
?此单价包含根据图纸设计、变更、图纸会审及技术交底等要求进行施工；油漆为品牌；所有金属制品露明部分用防锈漆打底，面刷调和漆二道，除注明外颜色同所在墙面，不露明的金属制品仅刷红丹二道；所有金属制品刷底漆前应先除锈。屋面检修钢爬梯等均刷防富锌一道，调和漆二道，颜色同所在墙面。
?生活水电费由乙方承担，具体费用由项目部根据现场实际费用进行分摊。
4、结算原则：
?工程量按实际安装延长米计算，即以现场露在墙装饰外面的栏杆实测实量长度为准。
?建设单位的设计变更、技术核定单等造成乙方返工的，乙方应无条件进行施工。每次返工费用在1000元以下（含1000元）的不予签证；超过1000元的方可给予签证。第四条 工程款支付办法
1、工程款付款方式：
?不带玻璃的栏杆制作安装按每完成五层进行一次付款，乙方提出申请并经甲方书面确认后 40个日历天内，甲方支付该五层制作安装费用的 80%。
?带玻璃的栏杆制作安装（不含玻璃安装）按每完成五层进行一次付款，乙方提出申请并经甲方书面确认后 40个日历天内，甲方支付至该五层制作安装费用的 60%。
?带玻璃的栏杆玻璃安装按每完成五层进行一次付款，乙方提出申请并经甲方书面确认后 40个日历天内，甲方支付至该五层制作安装费用的 80%。
?各种栏杆油漆每完成五层进行一次付款，乙方提出申请并经甲方书面确认后40个日历天内，甲方支付该五层油漆费用的 80%。
?工程竣工验收合格，乙方提出申请并经甲方书面确认后 40个日历天内，甲方支付至合同暂定总价款的 90％。
?竣工资料及结算资料交付齐全、正确、手续完备经甲方终审完成并经双方确认后 40个日历天内，甲方付至结算总造价的 97%。
?余留 3%为保修金，于保修期满且经甲方书面确认无质量问题和违约责任后无息一次付清。
2、每月25日前申请本月完成工程量进度款，每月仅允许申请一次进度款。
3、甲方每次付款均以转账形式汇入乙方账号，乙方每次均应提供相应工人工资表与收据并开具正规合法有效的建安工程发票。
4、工程安全、质量、工期保证金的交纳与退还：
乙方按建筑面积 元/m2向甲方交纳工程保证金，进场施工前一次性汇入甲方指定帐户；其中 40％作为安全保证金，30％作为工期保证金，30％ 作为质量保证金。
完成工程量的一半时退还工期和质量保证金各1/3，其余工期和质量保证金在竣工验收合格且扣除因违约扣款的金额后全部退回。安全保证金在竣工验收合格后40天内全部退还。如果发生安全事故导致安全保证金不够扣的情况，甲方将从乙方工程进度款中扣除。
5、甲方在支付每月工程款时有权扣除乙方在本合同履行过程中因违反质量、安全、文明施工、工期等有关条款需要承担的违约金金额及甲方的其他损失。第五条 质量要求及验收
1、工程质量标准：合格
2、工程质量施工、检验及验收标准：按现行的国家规定的《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范标准》标准执行，及甲方确认的质量标准、国家规范、规程进行施工，设计施工图纸、材料，符合相关规范、规程和行业技术标准。
?预埋固定牢固（不宜用膨胀螺栓固定），弧度正确，平缓过度，栏杆无锈蚀，接缝必须填塞饱满，打磨光滑，焊接时焊缝必须饱满、满焊，不得有夹渣，焊熘打磨平滑，铁件必须经除锈后才能上漆，安装完毕后，必须进行成品保护。同时符合现行国家有关质量验收标准质量要求及技术交底有关要求，其安装辅料、外观颜色、工艺效果与样板间的阳台护栏、空调护栏一致，即栏杆装饰标准不低于样板。
?油漆涂层应附着牢固，无脱皮、裂纹、起泡、返锈和漏刷等缺陷，涂层表面应平整，无流坠、皱皮、无流挂、起皱、漏筋等缺陷，涂层色泽应均匀一致。
?因材料及安装质量问题造成返工的所有工料费用均由乙方承担。
?乙方根据施工方案、技术交底及相关质量规程要求进行施工，保证栏杆使用牢固，有足够的安全度。完成每道工序，都要甲方工地代表签字认可后，方可进入下道工序。
3、材料质量管理：未经甲方和设计单位同意乙方不得擅自使用替换材料、替换方案，不得降低施工工艺、工序要求标准。本工程材料采购使用必须符合设计要求和国家质量标准。乙方严禁使用不符合设计要求和国家质量标准的材料，否则乙方承担材料的质量保证，并按材料项目工程造价的叁倍的违约赔偿金支付给甲方；国家规定必须进行检验检测的材料乙方应严格执行。如因乙方施工原因造成的不合格工程，乙方应负全部责任并承担由此造成的一切损失。
?材料必须符合设计和施工规范的要求，并经抽样检验合格方可使用，使用不合格材料的，乙方负全责并按违约金处罚。甲供材料必须注意存放和保护以及正确使用，以免造成材料的锈蚀、浪费等。
?乙方自行采购辅助材料、机械工具以及必要的个人劳防用品。所有材料的品种、规格必须符合设计及甲方要求，同时符合国家有关的验收规范及标准要求。
?乙方材料进场必须及时向甲方提供材料的合格证、出厂证明、材料检验报告。没有提供以上资料者，甲方有权拒绝验收且视为不合格品不准使用。、材料堆放要符合甲方现场管理制度。
?材料卸货和材料的场内二次搬运（包括各地块运转）等均由乙方负责，乙方不得有任何借口拒绝搬卸乙方所使用的材料。
4、质量评定：本工程项目质量评定由甲方组织有关人员评定并经质检部门、设计单位、建设单位、监理单位、甲方项目经理部等相关单位人员检查验收并通过为准，乙方如达不到本合同约定质量标准，扣乙方所承包总造价的 10%返还甲方且甲方有权勒令乙方退场，重新组织施工队伍，所产生的一切返工责任、损失及工料费用等均有乙方承担。
5、工程验收管理：
?工程完工后，乙方通过自检认为工程具备竣工验收条件，应于竣工验收前 5天向甲方提供 3套完整资料和完工验收申请报告。由甲方组织乙方、监理单位、设计参加初验，初验合格后，乙方仍需做好成品保护工作。整体工程竣工后，由乙方组织有关部门并通知甲方、监理单位、政府相关部门对乙方施工的工程进行竣工验收，在验收后如果甲方、监理单位、政府相关部门提出修改意见，乙方应按修改意见修改，并承担由于乙方原因造成修改的费用。
?乙方应在工程竣工验收后 7 日内完成甲方提出的整改内容，并通过复验。复验合格后，撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料，并负责清除自身遗留垃圾，做到场平料清，并不得向甲方收取任何费用。
6、本合同签定以后，乙方自然纳入公司质量管理体系中来，必须服从质量监控中心的检查监督、管理。按照公司《质量监控管理手册》的监控条文执行，以确保公司质量管理的总方针总目标的实现。第六条 工期及进度
1、总工期按单体工程整体工期确定，施工进度同时满足单体工程整体施工进度要求。
2、具体开工日期以甲方项目部书面确认单为准，工程完工日期以该工程验收合格之日为准，实际工期以双方现场代表签字为准。
3、乙方未按合同开工日期开工，或未按甲方发出的开工令中要求的开工日期开工超三天的，甲方有权解除合同，没收乙方工程保证金，并另行将工程发包委托给第三方。
4、施工过程中，如因甲方原因或其他甲、乙双方不可抗力的因素造成工期延误的，乙方应在三天内向甲方提出书面延期的理由和要求并填报《工程临时延期申请表》。甲方应当在接到《工程临时延期申请表》后48小时内以书面形式答复乙方并出具《工程临时延期审批表》。甲方在接到延期申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意工程延期要求或乙方未在规定时间内提出工程延期要求，工期不予顺延。
5、乙方应按甲方提供的施工进度计划或单项工程工期书面通知为准安排施工，配足必要的施工人员及机械，不得因为机械、人力不足而影响工期。若工期达不到进度安排要求时，乙方应及时采取措施：如加班、加点、加人员，否则甲方有权单方面组织人力、物力进行施工，其单价按本合同单价的贰倍（包工包料的材料按市场价的贰倍）从乙方施工完成量中扣除；若乙方工期严重滞后（即施工进度与计划进度差距15天以上的）甲方有权单方面终止与乙方合同，乙方在两天内无条件退场，甲方有权不支付乙方剩余工程款，由甲方视情节办理结算，乙方放弃其诉讼权利。
6、若部分工程预验达不到质量要求标准，乙方需无条件返修直至达到本合同要求标准，其费用和工期延误的责任及费用由乙方自行承担。
7、室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆的制作与安装、栏杆油漆等应确保不影响后续工种及工程项目总体进度。
8、如遇下列情况，经甲方现场工程师代表签证后，报甲方审批后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
甲方在合同规定开工日期前壹天，不能交乙方施工场地、进场道路，影响乙方进场施工的。
因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震）而影响工程进度的。
在施工中因停水、一周内累计停电8小时以上的。重大设计变更，甲方通知暂停施工的。
除以上非乙方原因引起的工期可以顺延外，其余工期不予顺延，但乙方在后续工期安排中，应采取积极措施追赶工期，必须保证施工质量，不得影响验收时间。第七条 双方工地代表
1、甲方驻工地代表：
2、乙方驻工地代表： 第八条 合同附件
1、附件一：《造价汇总表》
2、附件二：《不拖欠农民工工资承诺书》
3、附件三：《工程质量保修书》
发包方（盖章）：承包方（盖章）：
法定代表人：
委托代理人：
纳税人识别号：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
签订日期： 年 月 日
法定代表人：
委托代理人：
纳税人识别号：签订日期： 年 月
日 附件一：《造价汇总表》
附件二 ：《不拖欠农民工工资承诺书》
不拖欠农民工工资承诺书
致：（发包方）
我司承建的工程，按合同约定贵司无拖欠我司工程进度款，我司保证每月按时、足额付清所有农民工工资，若出现农民工因工资未结清而上访、聚众闹事、打架等现象，由此产生的一切经济损失和法律责任均由我司承担，我司愿意接受贵司的任何处罚。
特此承诺！
单位公章或班组（手印）：
项目负责人签章:
法人/代表：（盖章）
年 月 日
附件三：《工程质量报喜书》
工程质量保修书
发包人（全称）： 承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 栏杆工程（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： /。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 伍 年； 3．装修工程为 贰 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年； 5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 贰年； 7．其他项目保修期限约定如下： 本工程保修期限为壹年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任：
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、双方约定的其他工程质量保修事项：/。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)： 承包人(公章)： 地 址： 地 址： 法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码：
不锈钢栏杆合同篇6
甲方（发包方）：乙方（承包方）：
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规之规定，结合鄂尔多斯市有关规定和本工程具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公开和诚实信用的基本原则，甲乙双方就金景阳城市花园围墙铁艺栏杆制作安装分包事项协商一致，订立本合同
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、工程期限：自甲方书面通知进场施工之日起，至工程全部竣工共天（日历天）。
二、承包方式和范围
1、承包方式：固定综合单价包干；包工、包料、包运输（含装卸）、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
2、承包范围：围墙铁艺栏杆制作安装（按甲方要求施工）
3、工程量：700m（暂估）(最终以现场实测为准)
三、质量要求
栏杆样品由施工单位送到现场经甲方现场确认后按甲方质量要求进行施工，依据国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》进行验收，本工程必须达到质量评定合格标准。
本工程围墙铁艺栏杆：
1、高度为1.5m；
2、50___50方管壁厚为1.5mm；
3、40___40方管壁厚为1.2mm；
4、20___20方管壁厚为1.0mm；防锈漆为黑色；乙方安装时，主立管与预埋件必须满焊。乙方必须根据图纸及限价房意见进行施工，
四、合同价格
本工程为固定综合单价为元/1延长米（包括铁艺栏杆材料制作安装刷油）。总价款以现场实测核算为准。
五、付款方式
发货前甲方支付乙方预付款10000元整，乙方货到现场后，甲方付款达到所到现场货款70%，竣工验收合格后付至合同价款的95%，其余5%如没有维修问题一个月内一次性付清。
六、责任
甲方
1、负责提前7日向乙方发出进场通知。
2、负责提供乙方施工用水、用电源等，电源线、水管乙方自备。
3、负责按本合同的约定及工程结算支付工程款。
4、办理工程竣工结算。
5、负责检查、接收及保管乙方提交的竣工验收资料及相关文件。
乙方
1、乙方在签订合同之前必须查看工地及周边环境，了解所有与工程施工有关或可能产生影响的相关因素，对承包范围、工程期限、质量要求、施工图纸、技术说明、合同条件、施工配合、现场管理已十分了解；乙方进场后须对现场发生的一切相关事务负责。
2、开工前乙方应对施工图纸认真核查，因检查疏漏或未及时提出而造成的相关损失均由乙方自行承担。
3、乙方应严格按照甲乙双方确认的清单、设计、封样样品及相关的技术要求采购材料及附件，并提供相应质量合格证明和使用说明书等；因乙方采购材料及附件不符合本合同约定而产生的所有损失均由乙方负责。
4、材料进场需通知甲方、总包方、监理进行现场检验，并履行交接手续；施工期间即竣工工程正式移交前乙方进场的材料、设备、半成品及成品保护责任均由乙方承担。
5、乙方应服从甲方委托的总包单位的现场管理、质量管理、进度管理、安全管理；积极配合其他配套工程、附属工程的施工；无条件服从总包单位的统一调度与安排。
6、负责在遇有影响工期情况发生时，应及时向甲方提交报告，由甲方核查、协调并通过书面形式确认工期是否顺延。
7、负责做好施工记录，隐蔽工程记录，收集、整理、提交相关技术资料。
8、竣工工程经验收合格后十五日内乙方须向甲方完成移交，乙方不得以任何理由拒绝交付已竣工工程；因乙方拒绝交付而造成的所有损失及连带责任均由乙方负责。
9、乙方须执行国家及省市有关安全施工的规定，采取有效的安全措施，施工现场的安全责任由乙方全部承担。
七、工程验收
1、工程验收以甲方确认的施工图纸、技术要求、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（gb5021-20______）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb50300-20______）为主要依据。
2、乙方必须按照工程施工实际情况制作完整的竣工资料二套，并将竣工申请于工程竣工后5日内送呈甲方。
3、在工程验收中，如发现不合格需返工或修理补做的部分，甲乙双方须议定修补措施和修补期限，修补的工程完成后经验收合格再行移交，因此而发生的相关费用均由乙方承担。
4、工程质量如有争议，由甲乙双方共同指定的工程质量检测机构组织鉴定，所需费用及因此造成的所有损失均由责任方承担。甲乙双方均有责任的，根据责任大小分别承担。
八、工程结算
1、工程竣工报告经甲方认定批准后，乙方须及时提交工程结算报告，并会同甲方办理工程结算；甲方在接到全部资料后十五个工作日内完成审核工作，甲乙双方达成一致意见法人代表签字加盖公章后的结算报告为工程款支付的最终依据。
2、工程总量按照实际发生进行结算。
九、工程保修
1、本项工程质保期为贰年，质保期自本工程所属建筑工程验收合格之日起计算，具体起始日按单位工程竣工验收合格通知单签发日期执行；
2、质保期内因围墙铁艺栏杆采购、制作、安装等全部工程内容引发的质量问题，均由乙方负责免费更换或维修；
3、乙方须服从甲方的统一管理，维修人员应按甲方制定的维修制度及流程进行维修；质保期内的维修工作须遵循先维修后归责的基本原则；甲方通知乙方两天后乙方仍不能进场维修或乙方维修后仍无法满足业主正常使用要求的，甲方有权另行安排他人维修，维修的费用标准由甲方确认并在质保金中扣除；乙方维修期间给业主造成的相关损失均由乙方负责。
4、质保期满后，甲乙双方确认已无质量及相关遗留问题，甲方负责在一个月内将扣除已发生的维修费用后所余质保金一次性返还乙方。
十、违约责任
1、乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付￥1000.00元的违约金；
2、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方赔偿，甲方可对该乙方进行经济处罚。
3、由于工程施工质量、选用材料不合格造成的损失，由乙方承担。
十一、本工程乙方不得转包或再分包给第三人。
十二、争议
甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解、或和解、调解不成的，双方约定向当地人民法院起诉。
十三、其他
1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙双方签章之日起生效，至履行完合同规定的各项义务后自然终止。
3、本合同如果产生纠纷，应协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。
4、本合同共一式叁份，甲方贰份、乙方壹份。
甲方：
乙方：
__年__月__日
不锈钢栏杆合同篇7
甲方：________
乙方：________
一、甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同》的有关规定，本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方承包甲方工程一事，达成如下协议，以共同遵守。
二、图纸和甲方要求如有变更，现场完成以实量为准另行结算。
三、工程范围：乙方按照甲方提供的样品生产和安装，确保工程质量。
四、交货安装期：合同签订后即刻制作生产，保质保量，货到施工现场安装到施工地点。
五、结算方式：合同签订后，工程安装完成总工程量的50%，经甲方项目部负责人确认后，甲方付乙方安装进度款的70%，工程完工后，甲方付乙方剩余工程款的70%，经甲方项目部负责人验收合格后，办理总结算，甲方即一次性付清全额余款。
六、违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自约或解除合同，如有违约，一切责任由违约方全部承担。(请甲方按照工程进度提前10天通知乙方制作生产）
七、因自然因素（停电、刮风、下雨等）影响乙方施工进度，请甲方谅解，乙方不承担违约责任。
八、成品保护：安装完成后因人为因素造成空调护栏污染、损坏乙方不负责任何责任。
九、本工程所有款项不含税金。
十、本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方（签字盖章）：________乙方（签字盖章）：________
代表：________代表：________
电话：________电话：________
________年________月________日________年________月________日
不锈钢栏杆合同篇8
发包方（甲方）：_________地产开发有限公司
承包方（乙方）：_________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行政法规等规定，签订本合同，双方共同遵守。
一、项目概况：
1、工程地点：___小区
2、施工内容：不锈钢栏杆的制作及安装
3、承包方式：包工包料
二、技术标准和质量要求：
1、采用名粤牌不锈钢，63实测0.7mm；51实测0.6mm；38实测阳台0.6mm，飘窗0.5mm；32实测阳台0.5mm，飘窗0.4mm；22实测阳台0.4mm，飘窗0.3mm；3838方管实测0.7mm。
2、标准：
（1）在存放过程中，应有防止磕碰、划伤和被油污染的措施；
（2）焊缝应光滑平整、均匀，不得有咬边、裂纹、未焊满、弧坑和针状气孔等缺陷，焊接区不得有飞溅物；
（3）钢管间距必须符合国家强制性规范要求。
三、双方工作范围：
1.甲方提供施工队员施工生活场地，乙方保证现场干净且不影响正常施工。
2.乙方负责材料供应并附有检测报告及出厂合格证，负责检验批抽样检测，功能性检测，保证质量达到同行业质量标准。质量不合格，材料不达标，乙方必须返工，直到合格为止，工序不报验概不结算。
3.严格按照技术交底及变更通知进行不锈钢栏杆的施工，不得减少任何要求及内容，每减少一道工序或改变合同约定的材料用量，或破坏已有成品、半成品，乙方无条件接受处罚。
4.遵守甲方有关规章制度，保证安全生产、文明施工；与土建总承包单位密切配合。
5.在成品未经验收前，乙方承担成品保护的全部责任。
四、质量检查和返工
1.乙方按照规程施工，确保工程质量，随时接受甲方及监理人员的检查检验，为检查提供便利条件，并按照要求返工、返修。
2.施工中若发生质量事故，乙方承担质量事故的全部责任，若乙方违章违规操作出现安全事故，乙方承担全部责任。
五、验收及完工
1.施工完毕后乙方通知甲方及监理验收，工程验收合格后，移交甲方管理。
2.工程保修期为一年，保修期内出现质量问题，由乙方无偿进行返修。
六、价格及付款方法：
1.阳台、屋面栏杆：87元/m；飘窗栏杆68元/m。
2.材料进入工地现场后（乙方采购，采购时必须有甲方参与并签字认可，），拨工程总价的60%；本分项工程竣工，甲方和监理单位验收合格后拨付至工程造价的85％（根据实际发生的工程量）；楼体综合验收合格决算后拨付至95%（此时提供发票）；剩余5％作为质保金，一年内无质量问题付清。（承包方报价包括各种型材和各种税、费。乙方提供的发票，必须符合临沭县临沭镇税务部门的要求）
七、安全
乙方应采取严格的安全防护措施。如有安全事故发生并由此而产生的费用由乙方自负。
本合同双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格并甲方付清款后失效。
本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方：乙方：
法人或授权委托人：法人或授权委托人：
时间：时间：
不锈钢栏杆合同8篇相关文章：
★ 绿化购销合同8篇
