认真审核合同条款，可以有效预防法律纠纷，保障双方的合法权益得到应有的保护，在合同中设定考核机制，可以激励双方更好地履行各自的责任，优文档网小编今天就为您带来了制作加工合同推荐8篇，相信一定会对你有所帮助。
制作加工合同篇1
订做方（甲方）：
制作方（乙方）：
一、品名、规格、单位、数量、单价、金额、交货日期 合同编号：
规 格（长*宽*高）
单位
数 量
单 价（元）
金 额（元）
合计人民币金额（大写） 整 金额（小写）：¥ 元
交货日期： 合同签定起 日内
其它说明：
二、质量要求、技术标准：
·服装加工合同 ·钢筋加工合同 ·加工贸易合同 ·进料加工合同
三、验收标准、方法：按样品工艺为检验标准。
四、包装要求及费用负担：
五、交货方式及地点：乙方负责送到甲方安装地（北京范围内），
六、结算方式及期限：
七、违约责任：双方应严格遵守本合同的约定，如出现问题根据问题所属承担责任。
八、解决合同纠纷的方式：被告住所地人民法院诉讼。
九、其它事项：由双方协商解决。
十、户名：北京奥联金盟科技有限公司 帐号：0200011409022109131 开户行：工行大兴支行
制 作 方
单位名称：
单位名称：
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
签单日期：20xx年xx月xx日
制作加工合同篇2
甲方： 合同编号 乙方： 签订地点：
甲、乙双方遵循自愿、公平、诚实信任、互惠互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方制作加工甲方产品花纸事宜。达成以下协议，以资共同遵守。
第一条：产品名称、规格、数量、价格
第二条：质量要求、技术标准等 1. 按照双方规定样品生产。
乙方已经提供的以上该花纸样品，此样品甲、乙双方已经共同确认，乙方按确定样品生产，甲方按确定样品验收。 第三条：包装方式及包装物的回收 第四条：交货时间：预付款后五日内发货 第五条：产品验收
1. 收货单要由甲乙双方相关负责人签字。 第六条：付款方式：
合同签订后甲方预付乙方全部货款的50%的`预付款，甲方验收合格后再付全部货款的50%。
第七条：违约责任：
乙方承担花纸本身问题造成的质量问题给甲方造成的一切损失。 第八条：保密条款：
甲方提供给乙方的资料，乙方仅允许执行甲方之订单，其他不得使用，泄漏或复制。乙方不得把在甲方所见所闻泄漏给第三方。
第九条：本协议未尽事宜，双方协商解决，另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，若解决协商不成，双方一致同意提交原告所在地人民法院提起诉讼。
第十条：本协议自签订之日起生效。
制作加工合同篇3
定作方： 有限公司 （以下简称甲方） 签订地点：
承揽方： 有限公司 （以下简称乙方） 签订时间：
鉴于甲方玻璃厂因生产需要定作合同产品（见下表），乙方在加工定作时间及工艺要求能够满足甲方的需求，为保证合同产品质量要求及能够按期投入生产，双方就本合同加工定作相关事宜达成一致，特订立本合同。
一、 项目名称、工艺要求、单价、数量、金额
注：以上价格已包含原材料费用、加工制作费用、运费、包装费、装卸费、17%增值税费用等相关费用，除此之外，甲方对乙方再无其他支付义务。
二、 质量及技术要求
甲方提供定作加工图纸（见附件一），乙方提供原材料并严格按照加工图纸尺寸大小、规格型号进行加工制作，在加工期间或交货后，如甲方对加工要求有变更的，乙方应在接到甲方通知后，及时予以更改制作。
三、 合同期限及交货地点
乙方应在合同签订后 10 天内完成合同产品的加工制作并送货至甲方工厂。
四、 交付方式
运输方式及包装方式由乙方自定，但需保证合同产品按合同约定时间安全无损地运送至甲方工厂。交付前，合同产品货损或灭失的一切风险由乙方承担。
五、 验收标准
甲方按图纸要求及本合同约定进行验收，验收完毕后，应由双方指定人员签字确认。若乙方提供产品无法通过甲方验收的，乙方应及时按甲方的整改要求予以免费整改，直至符合甲方要求为止。
六、 付款方式
合同签订后，甲方以转账的方式支付合同总金额40%作为定金，乙方加工制作完毕送货至甲方工厂经甲方验收合格后一周内付清全款。付款前，乙方须提供等额有效的税率为17%的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。
七、 违约责任
1、甲方无正当理由延迟付款的，每延迟一日，应向乙方承担延迟部分3‰的违约金，延迟超过15日的，乙方有权终止本合同并要求甲方赔偿其全部损失。
2、乙方因自身原因延期交货的，每延迟一日，应向甲方承担合同总金额3‰的`违约金，延迟超过15日的，甲方有权终止或解除本合同并要求乙方赔偿其全部损失。
3、乙方应保证合同产品的质量、材质、尺寸、颜色等符合国家或行业相关标准及甲方要求，以上标准不一致的，以最高标准为准。经甲方验收，合同产品不符合甲方要求的，甲方有权要求退货，乙方应退还全部已付合同价款，并承担合同价款30%的违约金。
八、 争议解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决，如协商无法解决的，应向甲方所在地人民法院起诉。
九、 其他
1、本合同自双方签字盖章后生效至合同约定权利义务履行完毕时终止。 2、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
账 号： 账 号：
日 期： 日 期：
制作加工合同篇4
订做方(甲方)：____________
制作方(乙方)：____________
一、品名、规格、单位、数量、单价、金额、交货日期合同编号：
品名
规格（长*宽*高）
单位
数量
单价（元）
金额（元）
合计人民币金额(大写)整金额(小写)：￥____________元
交货日期：合同签定起日内
其它说明：
二、质量要求、技术标准：
三、验收标准、方法：按样品工艺为检验标准
四、包装要求及费用负担：
五、交货方式及地点：乙方负责送到甲方安装地(北京范围内)
六、结算方式及期限：
七、违约责任：双方应严格遵守本合同的约定，如出现问题根据问题所属承担责任
八、解决合同纠纷的方式：被告住所地人民法院诉讼
九、其它事项：由双方协商解决。
十、户名：北京________________有限公司
帐号：____________________
开户行：____________________
定作方
制作方
单位名称：__________单位名称：__________法人代表：__________法人代表：__________委托代理人：__________委托代理人：__________电话：__________电话：__________
签单日期：________年____月____日
制作加工合同篇5
托方：______________ (下称甲方)
加工方：________________ (下称乙方)
甲、乙双方在平等、自愿基础上，经友好协商签订此协议，以资共同遵守：
(1)甲方委托乙方加工罐头，有关食品订单将按本协议规定向乙方发出。
(2)乙方希望根据下列条件为甲方加工_罐头食品，有关食品将按本协议规定完成。
(3)甲方为罐头食品之唯一商标持有人及享有有关食品专利权。
(4)甲方必须提前10天以传真方式给加工落实订单数量。订单内容指明提货时间。
(5)乙方在收悉订单后，必须在一个星期内以传真书面向甲方确认订单。
(6)除非双方经过同意，否则在订单被乙方确定接纳后，甲方不能中止订单而乙方必须履行订单。
(7)甲方必须最迟在乙方开工前五天向乙方提供订单所需的原材料及包装材料。
(8)乙方收到足够及质量合格之材料日与成品出货日不少于15天(含周六及周日)。因原材料及包装材料数量不足，质量不合格或延迟提供所需物料而造成停工或延其的一切损失由甲方承担。
(9)原材料及包装材料的进库(乙方之仓库)质量检验工作由甲方委派代表全权负责。
加工费：______________
(10)含增值税的加工费(包括乙方提供之原材料成本)为人民币____。于此协议签订日起计至____年__月__日，可以双方同意下，根据情况作出调整。
(11)甲方将负责食品的验收工作、安排运输事宜、及支付相关运费和保险费。
(12)甲方负责提供合适的原材料及包装材料，并免费向乙方运送所需原材料及包装材料，甲方自行安排处理有关材料的运输事宜，及支付相关运费和保险费。
(13)成品各项理化指标由甲方提供(见附件一)，乙方严格按照____工艺进行加工。首次加工由甲方负责加工过程中成品各项理化指标的`在线检测和品质控制。乙方只要按照上述要求加工并达到附件一中的品质指标要求，乙方对食品质量即没有任何责任。食品其它质量责任则由甲方承担，除非：
(14)首次加工费，甲方在食品生产完成10日后全数汇至乙方的银行户头。
(15)乙方必须在甲方付款之后三个工作天内向甲方开具增值税发票。有关知识产权、专利及商标的侵权责任
(16)非经甲方书面同意，乙方或任何人不能使用甲方的商标、商号或泄露乙方为甲方的食品代加工商。
(17)乙方根据甲方确认的配方及工艺要求加工上述食品，必须保质保量、按期完成甲方的加工任务指标，甲方负责上述加工食品由原材料到所有包装品的采购，如原材料没有按生产计划到位而影响生产，甲方将负全部责任。
(18)其中一方可提前九十天以书面形式通知对方解除此协议。
(19)如任何一方违反以上条约，另一方有权根据本协议规定，提早三十天以书面形式通知。
(20)协议终止后，甲方必须于协议终止后五个工作天之内提走所有属于甲方之剩余的食品，原材料及包装材料，否则乙方有权自行处理有关物料。
(21)本协议从双方签字、盖章之日起计算有效期一年。经双方协商同意，可以补充协方方式延长协议期限。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
制作加工合同篇6
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
根据《民法典》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执行。
一、项目名称和地点：
1、项目名称：《长方贴墙》型广告xx5座
2、工程地点：杭州原野汽配五金市场
二、工程内容：
1、依据甲乙双方确认的03022《杭州原野汽配五金市场户外广告制作施工图》施工，钢结构加工包括结构表面刷两遍防锈漆(暗红色)，工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为《长方贴墙》型广告xx5座。
2、乙方负责广告xx结构配件加工及钢结构配件运输、安装;面板、马道、基础、灯具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工图两套(含钢结构及基础施工图)。
三、承包方式和造价：
?长方贴墙》型广告xx5座，单价每座元(大写：元整)。合计人民币元，大写：整。
本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告xx结构及基础施工。
四、工程价款支付、结算方式：
付款方式：合同签订后甲方支付给乙方工程总价的50%，计人民币元(大写：元整);钢结构配件运到现场当天再支付工程总价的20%，计人民币元(大写：元整);之后每个广告xx主体钢结构安装完毕，甲方再付乙方单个广告xx网架部分总造价人民币月份元(大写：元整)的97%;合计人民币元(大写：元整)座广告xx共计元(大写：元整);3%作为乙方的保修保障金合计人民币元(大写：元整)，满________年后七天内，甲方负责与乙方结清余款;
五、工程期限为天，其中加工配件天，运输天，安装天。
六、双方责任：
(一)甲方责任
1、甲方负责广告xx(牌)的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其它监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助，误工补助按每人每天元计，工期相应顺延。
2、开工前甲方为乙方施工接通电源，xxx至施工现场20米以内，由乙方负责其电费。甲方协肋乙方选好材料堆放场地。
3、原材料堆放场地内如为有偿占用，由甲方负责协调乙方负责其费用;材料存放期间由乙方负责看管，如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。
4、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。
5、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位，工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天元。
6、甲方负责工程价款拔付和竣工结算，负责组织工程竣工验收。
7、如甲方未按合同约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效情况下，乙方有权对该广告xx(牌)进行处理或拍卖，同时此合同终止。
(二)乙方责任
1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保广告xx(牌)结构安全性。广告牌设计基本风压为2(抗风设计值为级)。广告xx质保期为________年，保修期为________年，在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏，经检验属于配件质量或设计问题，由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外);如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担;在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工中出现的人员伤亡事故，由乙方负责;在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告xx损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。
2、由于乙方原因，未能在合同规定的时间内完工，每逾期____日按工程总价的3%赔偿甲方损失。
3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。
4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害(如刮风、下雨、雪等)或停电原因，工期顺延。
5、工程质量验收：以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程款;钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始;如乙方工程竣工，书面通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知____日内未验收工程，故视为验收通过。
6、非经甲方书面同意，乙方不得转包工程，否则，甲方有权拒付工程款。
7、在保修期内，乙方首年对广告xx维护、保养一次，费用由乙方承担。以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护。
8、保修期内，乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求，甲方有权扣除保证金，直至保修质量合格。
七、违约责任：如甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决;协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。
八、附件：
附则：
(一)合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为合同附件共同遵守。
(二)本合同一式两份，具有同守效力，甲、乙双方各持一份。
(三)经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件。如图纸内容变更，附变更备忘录。
(四)本合同附广告xx验收标准，该标准依据中国工程建设标准化协会标准《户外广告设施钢结构技术规程》cec148：、____省工程建设标准《____省户外广告设施钢结构技术规程》。验收手续一式两份，甲乙方双各持一份。
(五)本合同从甲方首期付款到乙方帐户之日起生效。
甲方代表人签字：乙方代表人签字：
(盖章)(盖章)________年____月____日________年____月____日
制作加工合同篇7
合同编号：______________
订做方（甲方）：___________________
制作方（乙方）：_______科技有限公司
一、品名、规格、单位、数量、单价、金额、交货日期
品名
规格（长*宽*高）单位数 量单 价（元）金 额（元）合计人民币金额（大写） 整 金额（小写）：￥ 元
二、交货日期： 合同签定起 日内其它说明：_________________________________
三、验收标准、方法：按样品工艺为检验标准。
四、包装要求及费用负担
_________________________________
五、交货方式及地点：乙方负责送到甲方安装地（北京范围内）。
六、结算方式及期限
_________________________________
七、违约责任：双方应严格遵守本合同的约定，如出现问题根据问题所属承担责任。
八、解决合同纠纷的方式：被告住所地人民法院诉讼。
九、其它事项：由双方协商解决。
十、户名：_______科技有限公司
帐号：_______________________
开户行：_____________________
订 做 方
制 作 方单位名称：单位名称：_______科技有限公司法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：电话：电话： 签单日期：_______年_______月_______日
制作加工合同篇8
甲方：
乙方：
甲方将xx工程承包给乙方，为维护双方的合法权益，经甲、乙双方友好协商，特签订如下合同。
一、工程概况：
1、工程地址：
2、工程事项明细：
(1)本工程图纸(见附页)由甲方提供。
本工程由乙方包工包料。用料规格以图纸标注为依据。
(2)工程造价为
(3)付款方式;合同签订，甲方付给乙方定金大门主体制作结束并由甲方检验合格后甲方付给乙方元人民币;乙方安装结束并由甲方验收合格后甲方付给乙方元人民币，合同结束。
(4)本工程包括制作、喷涂、安装以及保修。
3、双方责任及权利：
(1)甲方责任：甲方负责提供安装电源、检验乙方施工方案及所用材料、及时给付工程款;如因甲方审验或给付工程款不及时造成工期延误或产生计划外费用则由甲方负责。
(2)甲方权利：甲方有检验乙方施工方案及所用材料的权利;如乙方违反施工方案或未采用甲方提供的图纸中所规定的材料，则甲方有权利拒付工程款并要求乙方赔偿损失。
(3)乙方责任：乙方有责任按合同及施工图纸施工，不得偷工减料，如施工方案或材料确需变动必须经双方协商并由甲方签字确认。
(4)乙方权利：乙方有权按合同规定收取工程款。
4、施工日期：自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。
5、保修事宜：
6、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同签订即产生法律效用。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
制作加工合同推荐8篇相关文章：
★ 宾馆合同推荐8篇
